范文无忧网公文文书协议合同

建设工程合同发包人的违约要付什么责任

01月31日 编辑 fanwen51.com

[建设工程承发包廉洁协议书]甲方:_________ 乙方:_________ 为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生,促进本单位的党风廉政建设,根据国家和_________有关工程承发包和廉政建设的各项规定以及_________关...+阅读

根据《合同法》第283条、第284条、第285条的规定,发包人应当对以下违约行为负违约责任:

(1)发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽合同,发包方作为承揽合同的定作人,应当按照合同的约定尽协助义务,发包人未按照约定的时间和要求向承包人提供建设工程基础性资料造成工程无法按期开工的,发包人应当为此承担相应的违约责任。

(2)因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。所谓中途停建,即工程按照合同进行正常建设的过程中,因为某种原因不能继续进行;所谓缓建,即工程按照合同进行建设施工过程中,因某种原因推迟工程的进度或者部分停建,待条件成熟时工程继续进行。 因发包人原因造成工程停建缓建的,发包人一方面应当采取措施减少损失,另一方面应当赔偿因工程停建、缓建给承包人造成的损失。

(3)因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

延伸阅读:

公司管理制度之工程发包制度为加强工程发包管理,确保工程质量,根据国家有关法律法规规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包,择优选择承包单位,公司可以对建筑面积5...

建设工程承发包安全管理协议书发包单位:_________ 承包单位:_________ 为贯彻安全第一,预防为主的方针,根据_________和国家有关法规,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑安装工程合同的同时,签...

建设工程施工合同示范文本中规定发包人有什么义务发包人的义务: (1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题; (2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至...

发包方单方面解除施工合同应该承担怎样的法律责任要看发包方解除施工合同是否符合法定解除条件或者合同约定的解除条件 第九十三条,当事人协商一致,可以解除合同 当事人可以约定一方解除合同条件,解除合同条件成就是,解除权人可...

工程承包发包签合同需要注意什么1、工程承包合同文本条款的审查 合同文本通常指合同协议书和合同条款等文件,是合同的核心。合同的文本尽量采用我国《建设工程合同示范文本》或国际通用的FIDIC条款作为合同...

锚杆工程承发包合同的模板是怎样的呢发(总)包单位:_________(甲方) 承(分)包单位:_________(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》,以及有关规定,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。 第一条 工程名称:锚...

施工合同中的违约中对发包方的责任有哪些规定要求在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律法规中,对建筑工程施工合同中的违约责任作了如下规定:发包方的责任: (1) 未按合同规定的时间和要...

推荐阅读
图文推荐
栏目列表