范文无忧网公文文书协议合同

建设合同订立具体有哪些流程?建设合同订立具体有哪些流程

02月13日 编辑 fanwen51.com

[建设工程委托监理合同订立过程中约定专用条件内容时应注意哪些问题]第一部分 协议书:这个部分里面包含 甲乙双方签订的工程名称、地点、规模及投资额 一定要核对仔细,还包含了项目总监的个人信息,第三页左右的签订处甲乙双方的公司的信息 法人信...+阅读

如下:

一、建设合同订立的程序承包人与发包人订立建筑工程施工合同应符合下列程序:

(1)接受中标通知书。

(2)组成包括项目经理的谈判小组。

(3)草拟合同专用条件。

(4)谈判。

(5)参照发包人拟定的合同条件或建筑工程施工合同示范文本与发包人订立建筑工程施工合同。

(6)合同双||方在合同管理部门备案并缴纳印花税。

二、建设工程施工合同的注意事项目前国内建筑市场的恶性竞争导致施工企业工程利润长期在低水平运行,且发包人拖欠工程款的情况相当严重,而施工企业由于项目现场管理不到位、签证资料不完善导致工期延误或者出现工程质量问题而引发业主提出高额索赔、最终导致施工单位倒赔钱的案例屡见不鲜。 在新的施工任务不断承接的同时,施工企业作为承包人能否进一步加强施工合同管理,有效规避的法律风险,已成为当务之急。

(一)审查发包人与承包人履约情况

1、对发包方主要应了解两方面内容: ① 主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。 ② 履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、对承包方主要了解的内容有: ① 资质情况; ② 施工能力; ③ 社会信誉; ④ 财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。

(二)履约管理之工期

1、工期和施工进度:

(1)实际开工日期的认定 ① 承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等; ② 承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期; ③ 若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。

(2)竣工日期的认定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》[1]第十四条规定认定方法: ① 双方确认的日期为竣工日期; ② 建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送); ③ 承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;④ 未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2、 几种影响工期的因素

(1)施工许可证: ① 如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期; ② 但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。

(2)拖欠工程款拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。

(3)设计变更① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

(4)图纸延误 ① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系; ② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

(5)增加工程量 ① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系; ② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

(6)质量鉴定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条 建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。 ① 鉴定合格,顺延工期; ② 鉴定不合格,视情况而定。

(7)建设单位的其他原因如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。 ① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系; ② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

(8)一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

(9)发生不可抗力事件无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

延伸阅读:

英国入境流程是怎样的英国入境流程:21131,填写入境登记卡(Landing Card), 是非英籍人员5261前往英国入境前需要填4102写的一张蓝色卡片,1653是进入英国的合法凭证之一,主要是过海关的时候用的。乘务员会...

工程合同管理流程是怎样的工作程序 确定合同方 工程供方必须按照《工程采购管理程序》的规定来选择。 质量监督检验、安全监督、燃气监理、有线电视、用水、用电直接与授权或指定的单位签署合同。 其...

跪求装修的管理制度装修的流程装修的质量制度不要土建的为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一,根据建设部令(第110号)《住宅室内装饰装修管理办法》的规定,现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下: 一、装修申报程序: 1、住户装修住宅...

订立劳动合同情况下怎样确定双方之间的劳动关系LZ: 没订立劳动合同,但同时具备下列情形的,劳动关系成立 (1) 双方符合法律、法规规定的主体资格 (2) 劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分 (3) 用人单位依法制定的劳动...

西方婚礼的标准流程?就是西方比较原汁原味的婚礼流程教堂婚礼仪式流程 1、来宾入席 2、奏乐(结婚进行曲)、亲友点蜡烛 3、牧师领唱歌班进场 4、主席(牧师)宣布婚礼开始 5、伴郎、伴娘、新娘陆续进场 6、女方家长执新娘进场(全体起立...

如何制定电脑及网络的使用管理制度与管理流程计算机安全管理制度 本文涉及的电脑设备,包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其他部门或单位的电脑设备。 (一)病毒防护1.要求 (1)装有软驱的微机一律不得入网; (2)对于联网的计...

合同法中合同订立的程序有哪些合同订立的程序 合同订立包括:第一,要约;第二,承诺;第三,合同的成立时间和成立地点;第四,格式条款;第五,缔约过失责任。 所有的合同成立必须经过要约和承诺程序。比如,理论上探讨的,交叉...

合同应该怎样订立合同应该这样订立: 1、合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款: (1)当事人的名称或者姓名和住所; (2)标的; (3)数量; (4)质量; (5)价款或者报酬; (6)履行期限、地点和方式; (7)违约责任; (8)解决争议...

合同订立的基本内容合同的订立又称缔约,是当事人为设立、变更、终止财产权利义务关系而进行协商、达成协议的过程。《合同法》第2条中规定:“合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、...

推荐阅读
图文推荐
栏目列表