弱电工程承包施工合同文本

[工程施工内部承包合同]篇一:工程项目内部承包标准合同工程项目内部承包标准合同甲方: 乙方: 为加强工程项目施工管理,全面履行 (以下简称公司)与业主签订的施工合同(以下简称《施工合同》),确...+阅读

弱电工程承包施工合同文本

弱电工程承包合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担 XX的弱电工程设计及施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。第一条工程概况

1、XX弱电工程设计及施工

2、工程地点： XX 第二条工程内容按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试，包括XX 第三条承包方式乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。第四条工期

1、乙方应在天内完成工程施工并通过甲方的验收。按以下的（打√）方式确定安装工程的开工日期：（）、乙方应于年月日前进场开始工程安装；（）、乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装；

2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。弱电施工合同合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统

2、工程地址：_________

3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）

六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十

一、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________ 法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________ 地址：_________ 地址：_________ 开户行：_________ 开户行：_________ 帐号：_________ 帐号：_________ 签约时间：_________年___月___日签约地点：_________

求一分弱电工程合同书

XXXXXXX系统施工合同甲方：xxxxxxx 乙方：xxxxx 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方本着友好协商、互惠互利的原则，中国电信股份有限公司常州分公司（以下简称甲方）与中博信息技术研究院有限公司（以下简称乙方）签订本合同。第一条项目概况

1、项目名称：xxxxx系统

2、项目内容：xxxx系统建设

3、承包范围：xxxxxx A、系统设备配置、系统设备安装。B、系统开通、调试及检测和项目的售后服务。C、人员现场培训：工程进入设备安装调试阶段时，甲方选派出系统操作管理人员随同乙方一起参与系统的设备安装及调试过程。D、专业技术培训：乙方负责对系统操作管理人员进行有关设备的操作及维护、系统的操作与维护等知识和技能的免费培训。

4、工期：本合同工期 292天，开工日期初定为2009年 1 月 20 日，具体以甲方签署的开工令为准。在组织施工中，若遇到以下原因，工期可以相应顺延，且乙方不承担责任：a、不可抗力；b、工程量变更或施工计划和设计变更而不能继续施工的；c、因施工现场其他因素影响，造成乙方不能正常施工的；d、合同中约定可顺延工期的或其它非因乙方原因致使施工无法进行的。第二条甲方职责

1、提供相关建筑平面图纸和文件，与建设方确定综合布线点的位置；

2、提供项目中除乙方负责提供材料以外的其他所需材料的采购。

3、提供项目中所需要线缆设备的布放施工条件。

4、提供现场用电、与建设方明确器材保管场所。

5、组织项目验收。第三条乙方职责

1、按照甲方要求负责保质保量按期完成所有协议约定内容。

2、选派技术熟练的项目技术人员承担施工任务。注意保护建筑设施。提供详细的施工组织设计。

3、保证项目所使用的材料和设备为合同清单（见附件-供货一览表）所列公司的原装产品。

4、乙方应确保按本合同材料、设备清单完成项目并达到规范要求。第四条项目检查与返工

1、甲方有权随时检查乙方承包范围的项目质量，如发现不符合国家有关规定和技术、施工规范要求，乙方负责返工，并承担返工费用。

2、由非乙方原因造成的项目质量问题或方案变更，乙方有义务配合返工或变更，费用由甲方承担。如影响工期，则工期相应顺延。第五条项目验收

1、由乙方进行完工自检，并在自检自测合格后3个工作日内，准备好系统调试报告、设备器材资料及技术说明书等项目验收文档。

2、完工后甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方给予配合。甲方在收到乙方要求验收的文档后十天内仍不组织验收，则视为甲方已经认可，该项目验收合格。

3、弱电系统及相关设备经安装调试无质量问题，施工符合相关国家标准，由甲方、乙方及相关部门共同检测验收，对验收中发现的问题，乙方应负责整改并达到验收合格，甲方出具验收合格的证书。第六条售后服务

1、维护界面：乙方负责承担的维护范围：乙方负责施工安装的所有设施设备。

2、质量承诺：本项目免费保修期自项目竣工验收之日起三年，但人为或不可抗力原因除外。超过免费保修期后乙方提供有偿维护服务，价格双方另行协商。

3、如故障非乙方维护界面造成，甲方需支付乙方相应的成本费用。第七条项目变更

1、因甲方要求，在合同实施过程中发生的设备变更，在工程完工后按实际增减的设备数量和工程量，在本合同确认的设备材料单价不变的前提下进行调整。

2、因乙方要求所作的设备变更，应报请监理及甲方书面批准，同时系统对造价作出相应调整。第八条价款及付款方式

1、协议总价款：玖拾柒万壹仟叁佰壹拾肆元（xxxx元）。（价格组成见附件-供货一览表）

2、项目款支付方式：A、协议签订生效之日起3日内，甲方预付合同总金额的30%，即 xxx 元；B、设备进场后，3个工作日内支付合同总额的30%，即 xxxx 元；C、项目竣工后，支付合同总额的10%，即xxx元； D、审计结束后支付到最终决算金额的95%;E、决算后的剩余款项，决算完一年内付清。第九条违约责任9.1 甲方的违约责任1.如甲方未按合同规定的付款时间准时支付合同款项时，每延迟1日向乙方支付合同总金额的万分之三的违约金，最高不超过合同金额的5%，达到5%时乙方有权解除合同。9.2 乙方的违约责任9.2.1 工程完工后，乙方三次不能通过验收，乙方除退还甲方预付款项外，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同金额5%的违约金。9.2.2 如乙方未按合同规定的工期按时完成全部施工，每延迟1日向甲方支付合同总金额的万分之三的违约金，最高不超过合同金额的5%，达到5%时，甲方有权解除合同。若因乙方原因导致项目延误超过合同工期的2倍以上，乙方还须向甲方承担合同金额5%的违约金。第十条合同生效及其它

1、合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，提交常州仲裁委员会仲裁。

2、本合同正本一式六份，甲乙丙三方各执二份，具有同等效力。

3、本协议自三方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收、款项结清后终止，但不影响售后服务约定。附件：供货一览表（以下无正文）此页无正文甲方：单位名称（章）：xxxx公司法定代表人：委托代理人：签字日期：乙方：单位名称（章）...

弱电施工协议书要怎么写

弱电施工协议书要怎么写？受版幅限制，我就给你个例本吧，一般都是A4纸，你参考一下，自己可以去打印。合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电 _________ 联系人：_________传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：_________（地点名称）弱电综布线系统

2、工程地址：_________

3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）

九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十

一、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________ 法定代表或其委拖人：_________ 法定代表或其委托人：_________ 地址：_________ 地址：_________ 开户行：_________ 开户行：_________ 帐号：_________ 帐号：_________ 签约时间：_________年___月___日签约地点：_________

弱电工程追加合同的范本具体是怎么弄的

在弱电工程中，有时双方当事人已经经过友好协商，签订了《弱电工程合同》，但根据合同的履行以及工程需要，双方当事人需要追加合同，签订《弱电工程追加合同》。那么《弱电工程追加合同》应当怎样写呢？接下来，提供弱电工程追加合同范本，以供大家参考。

弱电工程追加合同范本

甲方（全称）：

乙方（全称）：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 XXXX 年 XX 月XX日签订合同编号为 L2011428-8 的《 XXXXXX 合同》（以下简称“原合同” ）中的定义相同。

鉴于：

因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。

一、协议内容补充部分为：

乙方责任：

1、乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。甲方责任：

1、原合同中的一期合同总价（人民币贰佰伍拾万元）保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元， XXXX年XX月XX日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。