谁有幕墙及门窗工程施工合同要详细的谢谢

[工程施工项目合作协议书]甲方：身份证号码： (以下简称甲方) 乙方：身份证号码： (以下简称乙方) 甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经双方友好...+阅读

XXXX门窗及幕墙工程合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。一、工程概况：1、项目名称： 2、工程地点： 3、承包范围：4、承包方式：5、工期：6、合同总价款（人民币大写）：万元。二、甲方工作：1、开工前参加施工图纸或作法说明的现场交底，审定乙方的施工方案和进度计划。2、指派为甲方代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。三、乙方工作：1、参加施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。四、关于工期的约定：1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（工期顺延需有甲方人员签证）。五、关于工程质量及验收的约定：1、本工程以施工图纸（说明）、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程执行合同约定的材质及规定，质量应达到国家质量评定合格标准。乙方在安装时严格执行门窗、幕墙的施工安装规定及规范。3、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，并报隐蔽工程和中间工程的验收记录。若甲方没参加隐蔽工程和中间工程的验收，乙方可自行验收，但必需报给甲方隐蔽工程的验收记录，若甲方复验不合格，其复验及返工费用由乙承担，但工期给予顺延。4、由于乙方提供的材料等质量不合格而影响工程质量，乙方应无条件采用优质材料重新施工，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。六、关于工程价款及结算的约定：1、本工程合同价款采用固定价格（若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。）2、结算方式：（1）、在合同签订后，乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的 %；（2）、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的 %；（3）、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付合同总价款的 %；（5）、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清；七、奖励和违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按应付款额的1%支付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方应支付乙方元，作为奖励。3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。4、未经办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。八、争议或纠纷处理：1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。甲方（盖章）：乙方（盖章）；法定代表人：法定代表人：开户银行及账号：开户银行及账号：电话：电话：年月日年月日