[工程建设招标投标合同]协议书附录 条款内容条款号 定义 l 项目名称是1(a) ________________ 责任期限17 ________________ 计算起自 ________________ 赔偿的限额 18.1________________ 服务开始22 ____...+阅读
招标公告或投标邀请书是怎样的
(1)招标公告招标公告,是指采用公开招标方式的招标人(包括招标代理机构)向所有潜在的投标人发出的公告。《招标投标法》规定:“招标人采用公开招标方式的,应当发布招标公告。依法必须进行招标项目的招标公告,应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告。” (2)投标邀请书投标邀请书,是指采用邀请招标方式的招标人,向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出的投标邀请通知,邀请特定的符合资质的投标人应邀投标的文书。(3)招标公告和投标邀请书的内容招标公告和投标邀请书的内容包括以下事项:①招标人的名称和地址;②招标项目的性质;③招标项目的数量;④招标项目的实施地点;⑤招标项目的实施时间;⑥获取招标文件的办法。
设备招标书怎么做
招标书共有主要内容招标书主要内容可分为三大部分:程序条款、技术条款、商务条款。包含下列主要九项内容:a.招标邀请函;b.投标人须知;c.招标项目的技术要及附件;d.投标书格式;e.投标保证文件;f.合同条件(合同的一般条款及特殊条款);g.技术标准、规范;h.投标企业资格文件;i.合同格式。 一般无论工程还是货物都包括以上几部分内容。招标邀请函:招标机构编制,简要说明招标单位名称、招标项目名称及内容、招标形式、售标、投标、开标时间地点、承办联系人姓名地址电话等。开标时间除前面讲的给投标商留足准备标书传递书的时间外,国际招标应尽量避开国外休假和圣诞节,国内招标避开春节和其它节假日。 投标人须知:本部分由招标机构编制,是招标的一项重要内容。
着重说明本次招标的基本程序。投标者应遵循规定和承诺的义务。投标文件的基本内容、份数、形式、有效期和密封、及投标其它要。评标的方法、原则、招标结果的处理、合同的授予及签订方式、投标保证金。 这里须说明的以下几点:a.提供投标书的份数多少应根据标的物大小、参加评标专家人数而定,以便于评标为原则。4-5份、5-15份。b.评标方法、货物、服务、工程各不相同,下面在讲评标方法中再价绍。
工程投标要具有哪些条件或资质
工程招标范本: 工程建设项目 XX工程招标书 招 标 人: XX公司 招标编号: 编制日期:二OO七年 月 日 投标邀请函 XX公司就工程项目—XX工程进行邀请招标,择优选定施工单位。此项目为国债项目,项目资金已落实。
一、工程概况: 1.工程名称:XX公司??工程项目建设项目—厂区XX工程工程。 2.建设单位:XX公司??。 3.工程建设地点:
二、工程施工范围: 本标段包括:
三、投标人资质要和合格条件: 具有土建及安装施工独立法人单位资质,且有相同或类似本项目的施工经历和业绩,并已按约定履行了相关义务。
四、计划开、竣工时间(暂定): 建设周期为2007年 月 日到2007年 月 日,合计 天。
五、投标保证金:投标人应向建设单位提交人民币5万元的投标保证金。此保证金于投标之日起一个月后返还。 标书工本费:人民币500元。
六、付款方式:此条由投标人填写,可视为投标人对招标人的优惠。
七、投标报价:
八、投标截止时间:2007年 月 日9:00 时整。
九、开标时间:2007年 月 日9:00时整。
十、开标地点: 十
一、联系方式 招标人: 办公地址: 联系人: 邮 编: 电 话: 传 真: 第一卷 投标须知、合同条款 第一章 投标须知 前 附 表 说明:本前附表是对投标须知的修改、补充和摘要,其内容与投标须知不一致时,以本前附表为准。 项 号 内 容 规 定 1 工程名称: 建设单位: 建设地点: 工期要:建设周期暂定为2007年 月 日到2007年 月 日,合计 天。 招标方式:邀请招标 招标范围:详见附件 2 资金来源:国债、自筹 3 投标有效期:至选定施工单位后60日 4 投标保证金(RMB):5万元整 5 现场踏勘:招标人统一组织现场踏勘,投标人的人员费用自行承担。 投标预备会时间:2007年 月 日9时, 地址: 6 投标文件份数:六份,其中正本一份、副本五份 7 投标文件递交至:XX公司?? 地址: 投标截止日期: 2007年 月 日9:00时整 8 开标时间:2007年 月 日9:00时整。 地址:
一、 总 则
1、工程说明 1.1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项。 1.2本工程按照《中华人民共和国招投标法》及有关规定,现通过邀请招标择优选定施工单位。
2、资金来源及资金支付方式 2.1建设单位的资金通过“前附表”第2项所述的方式获得,并将部分资金用于本合同项下的合格支付。
3、投标资质与合同条件的要 3.1施工单位的相关要 3.1.1具有独立法人资格,在财务和法律方面独立,具良好的社会信誉,保证按约履行、维护建设单位的权益。 3.1.2具有相应施工资质。 3.1.3有相同或类似本项目的施工经历和业绩,且已按约定履行了相关义务,建设单位对其施工工作满意,并提供满意的证明。 3.2相关人员要 项目施工经理及相关技术人员应具备以下条件: 3.2.1与施工单位签订3年以上劳动合同且在本单位工作1年以上。 3.2.2项目经理具有在与本项目性质、规模相当的项目施工2年以上的经验,并具有与项目性质相关的中级以上技术职称。 3.2.3以上人员不得随意更换(经建设单位书面同意更换除外)。
4、投标费用 4.1投标人应承担其编制投标文件、现场踏勘与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任。
二、招标文件
5、招标文件的组成 5.1招标文件除以下内容外,招标人在招标期间发出的有效澄清(答疑)纪要和其他有效修改补充函件,均是招标文件的组成部分,对投标人起约束作用。 招标文件包括下列内容: 第一卷 投标须知、合同条款 第一章 投标须知 第二章 合同条款 第二卷 工程技术要及工程规范 第三章 工程技术要 第四章 工程规范 第三卷 投标文件格式及资格证明文件 第五章 投标文件格式 第六章 资格证明文件 第四卷 图纸 5.2投标人对招标文件所有内容、份(页)数等方面应认真核对,如有缺漏或其它问题应在领到招标文件后及时向招标人提出澄清更正,否则,由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件所有的内容,如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要,责任由投标人自负。
6、招标文件的澄清 6.1投标人在收到招标文件后,如有疑问需要澄清,应以书面形式向招标人提出,招标人根据需要对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要对招标文件做出澄清,招标人将以书面形式通知所有投标人。澄清(答疑)纪要作为招标文件的组成部分,对投标人起约束作用。
7、招标文件的修改 7.1招标文件发出后,如确需变更的,招标人将以补充通知的方式修改招标文件并在投标截止日前以书面形式通知各投标人。 7.2补充通知将以书面形式发给所有投标人,补充通知作为招标文件的组成部分,对投标人起约束作用。
8、招标文件及其澄清、修改的有效性规定 8.1招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容不一致时,以最后发出的通知(或纪要)为准。 8.2招标人保证招标文件澄清(答疑)纪要和招标文件修改补充通知在投标截止日前发给所有投标人。招标人可以延长递交投标文件的截止日期,具体时间将在修改补充通知中写明。
三、投标报价
9、投标报价要...
如何签建筑合同
签建筑合同的方法: 关于发包人与承包人:
1、对发包方主要应了解两方面内容: ①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。 ②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、 对承包方主要了解的内容有: ①资质情况; ②施工能力; ③社会信誉; ④财务情况。 合同价款应注意:
1、《协议书》第5条“合同价款”的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”
2、合同价款是双方共同约定的条款,要第一要协议,第二要确定。 暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。 发包人工作与承包人工作条款应注意:
1、双方各自工作的具体时间要填写准确。
2、双方所做工作的具体内容和要应填写详细。
3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。 合同价款及调整条款应注意:
1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一种写入本款。
2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。
3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。
4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。
5、对于风险范围以外的风险费用,应约定调整方法。 工程预付款条款应注意:
1、填写第24条款的依据是建设部第107号令第14条和《大连市建设工程造价管理办法》第34条。
2、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。
3、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。
4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。 工程进度款条款应注意:
1、填写第26条款的依据是《合同法》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号令第15条和《大连市建设工程造价管理办法》第35条。
2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依据计算。
3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择:按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。 材料设备供应条款应注意:
1、填写第2
7、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。
2、应约定供应方承担的具体责任。
3、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。 违约条款应注意:
1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。
2、在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。
3、还应约定其它违约责任。
4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法,要越具体越好,具有可操作性,以防止事后产生争议。 争议与工程分包条款应注意:
1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意见。
2、如果选择仲裁方式,当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。 园林工程施工程序 施工程序是指在整个施工过程中必须遵循的先后程序。组织好施工程序对提 高施工速度、保证施工质量、安全生产和降低成本有着重要的意义。
(一)施工的依据 施工合同签订后,可以办理各种开工手续,要提前3~5个月申报。 一般小型的绿化工程,由各地、市的园林主管部门审批;但关系到园林建筑,园内市政工程,或土地占用、地下通讯管道、环境问题等还需要相应的部门批示。占用公共用地文件、材料配比确认证明、工程施工许可证、工程项目彪、工程机械使用文件、树木采伐许可证、供水用电申请、环境治理报告书及委托文件均需逐项办理。
(二)施工前准备工作
1、技术准备:按合同要,审核施工图,体会设计意图。收集技术经济资料、自然条件资料,现场勘查。编制施工预算和施工组织设计,做好技术交底会审工作和预算会审工作。还要制定施工规范、安全措施、岗位职责、管理条例。
2、生产准备 各种材料、构配件、施工机具按计划组织到位,做好验收和出入库记录;组织施工机械进场、安装与调试;制定苗木供应计划;选定山石材料等。 合理组织施工队伍,制订劳动定额,落实岗位责任,避免窝工浪费。
3、施工现场准备
(1)界定施工范围,进行管道改线、保护名木古树。
(2)施工现场工程测量,设置平面控制点与高程控制点。
(3)做好“四通一平”:临时道路应不防碍工程施工为标准,水电应满足施工要。
(4)搭设临时设施:临时仓库、办公室、宿舍、食堂及必须的附属设施如抽水泵站、混凝土搅拌站。应遵循节约、实用、方便的原则。
延伸阅读:
工程建设招标投标合同监理邀请函我们十分高兴地邀请贵公司为__(工程监理服务的名称)提交个体的服务建议书。 业主已安排了一笔以多种货币构成的资金,用于___(工程名称)有关费用的合理支付。 工程概述包括工...
新招标投标管理办法中华人民共和国财政部令第 18 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》已经部务会议讨论通过,现予公布,自2004年9月11日起施行。部 长 金人庆二OO四年八月十一日政府采购货...
电子招标投标管理办法电子招标投标办法 国家发展和改革委员会 工业和信息化部 监察部等 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国监察部 中华人民共和...
招标投标法管理办法2016年最新招投标法实施细则条例 第一章 总则 第一条 为了规范招标投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量,制定本法。...
招标投标法对建设项目的招标投标活动的原则规定及相关法律责任依搪《招标投标法》第四条、第五条、第六条和第七条的规定:任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。招标投标活动应遵循公开、公平...
招标投标合同是一个什么样的关系出现分歧以哪个为准??招标是属于邀约邀请,投标是要约。合同是招投标后的结果,合同是根据招投标的内容来签订的,不得签订与招投标文件不一致的合同,否则可能会导致无效。因为招投标的基本上都是一些法...
工程建设招标投标合同范本是怎样的建筑招标施工合同范本 招标编号( ) 甲方(建设单位):_______ 乙方(施工单位):_______ 遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工...
招标投标审批文件是指哪些文件房屋建筑和市政基础设施工程招投标审批办理程序 一、招标代理机构比选 1、提交立项批复和招标核准文件,比选公告进行备案。 ①比选公告3日(四川省人民政府197号令); ②随机抽取1...
合同文件包括哪些?招标邀请和投标书是不是合同文件与其他合同不同,建筑合同的文件往往内容非常广泛。那种看起来简简单单的一页纸的建筑合同尤其应引起当事人的注意。一则这种合同可能存在许多潜在的问题;再者这种合同可能包括...