范文无忧网学习方法技巧常识

工程纠纷诉讼处理的技巧有哪些

02月03日 编辑 fanwen51.com

[医疗损害赔偿纠纷案例]近年来,随着我国医疗卫生事业的不断发展,医患纠纷也日益增多。下面是小编整理的关于医疗损害赔偿纠纷案例的相关内容,希望对你有帮助。 案例分析 案情: 2004年11月13日下午13时,...+阅读

(1)内部承包人的工程费、劳务分包的人工费、管理费,尽量处理成普通债务纠纷。

只要内部承包人持有结算证明、对帐单、欠条等欠款的充分证据,法官往往不会在是不是内部承包、能不能代表班组全体人员等这些问题上纠缠,而直接作为欠工程款或者普通债务纠纷处理。

(2)对于挂靠经营、转包等,约定参与施工管理,力求避免无效。

如果被挂靠方和转包方派出项目管理人员、工程技术人员、部分出资、提供某些专用设备和操作人员、履行相应的检查、监督、指导、服务等,参与部分管理,就可以认定为不构成转包而使之有效。理由是这样就不再是“不履行合同约定的责任和义务”。因此,我们作为施工企业,工程承包之时或者在纠纷不可避免的时候,就要考虑合同被认定为有效和无效哪一种更有利,然后通过一系列行动安排和争议解决中的证据的取舍,争取最大的利益和最好的效果。

(3)总承包人承包的群组工程中,转包不超半数可按分包处理。

比如一个住宅小区若干栋楼宇,总承包人中标后,没有全部自己施工,也没有全部转包出去,而是自己施工几栋,转包给其他施工企业或施工队伍几栋,严格地讲这实际是一种分割转包的行为。但如果这种情况发包人没有异议,转给其他实际施工人不超过半数的,实务中可以不被认定为非法,而将其作为分包处理。

(4)巧借实际施工人地位,直接起诉。可以排除总承包合同的约定管理和仲裁条款。

(5)正确运用停工抗辩权及施工方的解约权。

针对合同履行的不同顺序,为了保护合同当事人的合法权益,我国《合同法》在第66、67、68条规定三种合同抗辩权,即同时履行抗辩权,先履行抗辩权和不安抗辩权。结合建设工程施工合同的具体实际,在合同履行过程中,承包人可运用的主要是先履行抗辩权和不安抗辩权。

关于发包人不按约支付工程预付款,承包人有权停止施工的先履行抗辩权。我国《合同法》第67条规定了先履行抗辩权:“当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”行使先履行抗辩权须具备两个条件:一是当事人之间订有对价关系的双务合同;二是应先履行合同义务的一方当事人未履行或未适当履行其义务。

在工程施工的开工阶段,承发包双方在合同中约定有工程预付款条款的,发包人的先履行义务是按约支付预付款;承包人在其未履行预付款的前提下,有权拒绝履行合同义务,即有权停止施工、要求赔偿损失等。我国《合同法》第283条规定:“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”因此,在发包人未按约履行提供施工场地、资金等施工条件的义务时,承包人具有暂停施工的履约抗辩权,并同时有权要求顺延工期、赔偿损失等权利,这是一种法定的权利。是承包人在发包人未按约支付工程预付款时的一项至关重要的法律赋予的权利。

结合示范文本通用条款看具体操作程序,承包人行使建设工程先履行抗辩权时还必须具备已经催告这个条件。对于发包人未按约支付预付款,承包人能否行使先履行抗辩权,中止履行合同义务即停止施工、要求顺延工期和损失赔偿,一般都会根据承包人是否能举证证明其已经催告并依约给予发包人合理期限而加以判定。如果没有催告,在工程竣工结算时是要被追究工期逾期的违约责任,而陷于被动的。

(6)借司法机关,借程序权利,完成自己不能完成的事项。

比如调查取证。如果我们手里有一个某项目部的签章,而这个公章可能是私刻的,或者对帐单上只有对方材料员、驻场财务人员的个人签字,没有公章的,或者临时盖上了技术专用章,后来对方不承认的等等,到底该要求谁的承担责任,有时一时搞不清楚,我们可以通过向公安机关报案、先起诉后撤诉等方式完成调查取证工作。

(7)工程款结算时情势变更和显失公平的选择。

在建设工程领域,2005年1月1日生效的最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释[2004]14号)延用和强化了合同自由、约定优先的原则,第22条规定“当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持”。这一规定自实施以来,几乎成了审理建设工程合同案件的简单易行的法宝,很少有人怀疑过它,有人怀疑也没有撼动过它。

延伸阅读:

农村宅基地转让纠纷农村宅基地使用权转让纠纷【1】 (一)农村宅基地的使用权转让需满足的四个条件: 1.需经本村村民委员会同意和乡级政府的批准; 2.转让人与受让人同为本村村民; 3.受让人无宅基...

诉讼调解技巧之我见诉讼调解作为解决纠纷的一种机制,在及时化解社会矛盾,消除不安定因素,维护社会稳定,高效、便捷、和谐地处理当事人之间的民事纠纷有着重要作用。诉讼调解是一种操作难度很高的审...

行政法与行政诉讼法形考任务2去文库,查看完整内容>内容来自用户:奇奇哥哥4行政法与行政诉讼法形考、02任务单项选择题(共 10 道试题,共 30 分。)1. 下列说法不正确的是( A)。A. 行政主体是行使立法权的国家权力...

急求助刑事诉讼法作业3 6、答:刑事诉讼中的回避是指侦查人员、检察人员、审判人员等因与案件或案件的当事人具有某种利害关系或其他特殊关系,可能影响刑事案件的公正处理,而不得参加办理该案的一项...

五道多选题诉讼时效第二编第七章作业21B。 法定代理人丧失行为能力 C。 权利人死亡尚未找到继承人 D。 不可抗力 A。 提起诉讼 B。 权利人向人民调解委员会提出保护请求 C。 权利人请求义务人履行 D。 权利人向债...

行政法与行政诉讼法作业答案要正确的谢谢了我急用啊概念 1,行政主体:是指享有行政职权,以自己的名义行使行政职权并独立承担责任的组织。 2,行政许可:在法律规范一般禁止的情况下,行政主体根据行政相对人的申请,经依法审查,通过颁发许...

诉讼案件中伤残鉴定等级过高时应对方法伤残等级最轻的是十级,最严重的是一级,在法律上有严格的规定,司法部门的鉴定比较有权威性,费用不是很高,但需要提供相应的医疗证据,也是在司法判决中的一个主要证据,级别越高赔偿金...

急求民事诉讼法案例分析作业?哪位高手解答能否详细点天哪,这么多问题才给十分,一个问题两分都不到,你太抠了。 一、第一次仲裁条款无效,仲裁条款需明确双方协议的仲裁机构。第二次仲裁协议有效。自己去找仲裁法中相关条文。 二、第...

民事诉讼法基本原则的重构是怎样的民事诉讼法的基本原则反映了民事诉讼法的精神实质和立法指导思想,正确把握基本原则不仅有助于弥补立法的局限性,而且对民事诉讼的具体规定和审判实践有广泛的指导意义。但我国...

推荐阅读
图文推荐
栏目列表