[关于劳务派遣合同]霸王条款。 后面是不是还有 乙方拒不接受,则该合同解除,甲方不退还乙方任何费用,并且所产生的损失均由乙方承担。 甚至可能要对乙方处以x万的罚款。 正常应该是出现以上情况,甲...+阅读
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF—99—0201)及其它有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同:
一、工程概况 第1条 工程概况 1.1 工程名称:__________________ 1.2 工程地点:__________________ 1.3 工程内容:__________________ 1.4 工程立项批准文号:__________________ 1.5 资金来源:__________________ 第2条 工程承包范围 2.1 承包范围:__________________ 2.2 工程总面积:__________________
二、合同文件及图纸 第3条 本合同文件及解释顺序 3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1) 双方签订的补充协议
(2) 本合同条款
(3) 中标通知书
(4) 投标书及其附件
(5) 标准、规范及有关技术文件
(6) 图纸
(7) 工程量清单
(8) 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第4条 适用法律、标准及规范 4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2 适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212—2003)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211—2003)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213—2003)、。 4.3 双方另有约定列入补充条款。 4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。 第5条 图纸 5.1 发包人提供图纸日期及套数:__________________ 5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3 发包人对图纸的特殊保密要求: __________________
三、双方的权利义务 第6条 监理 6.1 监理单位名称:__________________ 6.2 监理工程师 姓名:__________________ 职务: __________________ 职权:__________________ 需要取得发包人批准才能行使的职权:__________________ 除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。 第7条 双方派驻工地代表 7.1 发包人派驻工地代表姓名:__________________ 职权:__________________ 7.2 承包人派驻工地代表姓名: __________________ 职权:__________________ 7.3 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前_____日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。 第8条 发包人工作 8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用:__________________
(1) 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间:__________________
(2) 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求::__________________
(3) 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求:__________________
(4) 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:__________________
(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:__________________
(6) 水准点和坐标控制点交验要求:__________________
(7) 组织图纸会审和设计交底的时间:__________________
(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作:__________________________________________________
(9) 双方约定发包人应做的其它工作:__________________ 8.2 发包人委托承包人办理的工作:__________________ 第9条 承包人工作 9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:__________________
(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间:__________________
(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求:__________________
(3) 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求:__________________,发包人承担由此发生的费用。
(4) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续:__________________ ,发包人承担由此发生的费用。
(5) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;对工程成品保护的特殊要求及费用承担:____________________________________
(6) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,具体要求及费用承担:__________________
(7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,并且:__________________
(8) 双方约定的承包人应做的其它工作:__________________
四、施工组织设计和工期 第10条 合同工期 开工日期:__________________ 竣工日期:__________________ 合同工期总日历天数_________日 第11条 进度计划 11.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:__________________ 11.2发包人对施工方案、进度计划予以书...
延伸阅读:
求劳务派遣合同范本拜托各位了 3Q劳务派遣合同 用人单位: (以下简称甲方) 派遣单位:劳务有限公司 (以下简称乙方) 为了促进就业,满足甲方的用人需求,甲乙双方经过友好、平等协商,建立劳务派遣合作关系。甲方将本企业...
我单位没有和超龄人员签订劳务合同可以随时解除吗用人单位没有和超龄人员签订劳务合同,劳动者到达退休年龄,应当依法办理退休手续,劳动双方劳动关系终止,如果要返聘需要签订劳务合同。《劳动合同法》第四十四条 有下列情形之一...
劳务用工合同员工可以提出辞职,另外你的公司违反了劳动法第三十八条第三款,你可以依据第四十六条第一款要求公司赔偿,赔偿金的计算方法见第四十七条,如果公司不赔偿你也可以去做劳动仲裁。具...
什么是劳务合同劳务合同是一种以劳务为标的合同类型,它包括承揽合同、基本建设承包合同、运输合同、技术服务合同、委托合同、信托合同和居间合同等。 第一层次的劳务合同又可以分为两类,第...
劳务合同如何订立劳务合同必须依法以书面形式订立。做到主体合法、内容合法、形式合法、程序合法。只有合法的劳务合同才能产生相应的法律效力。【如何签订劳务合同】劳务合同的法律特征 其...
现在劳务合同有几种啊劳务合同有两种,一种是生产过程与交换过程的统一,消费过程可以独立于外,如服装加工,家具制作等等。还有一种是劳动者的劳动与购买者的消费同步,劳动者提供使用价值的过程,如饮食、...
劳务合同应该注意什么2、明确规定缴纳社会保险(一般是派遣公司缴纳)的法定义务和没有依法缴纳应承担的法律责任,防止不缴、漏缴社会保险; 3、派遣公司如果拖欠克扣工资会导致员工难以安心工作,用工企...
关于劳务合同问题1、劳动者辞职,提前三十天书面通知用人单位即可,不须得到单位的批准,但自己要收集、保存好通知辞职的证据。离职时,若领取不到工资及离职手续,可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。2...
油漆涂料工程劳务承包协议油漆涂料工程劳务承包合同 甲方 乙方 身份证号码 家庭住址 电话: 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工...