[求解农村土地转包合同书怎么写]农村土地转包是土地流转的一种形式。根据《农村土地承包经营权流转管理办法》第二十三条规定,农村土地承包经营权流转合同一般包括以下内容: (一)双方当事人的姓名、住所; (二)流转...+阅读
转包协议书格式
什么是转包合同及分包合同?
一、转包合同是承包人将其已经接手的筹建工程的一部分转包给第三人完成。转包的法律后果是承包人成为新的发包人,而第三人成为承包人。第三人就其所承担的工程部分对承包人负责,承包人就整个工程对筹建单位负责,对其转包给第三人的部分,承包人首先要承担责任,然后再由第三人向承包人承担责任。我国法律禁止承包人向第三人转包。
二、分包合同是由两个以上的承包人对筹建人负责,完成基本建设工程的合同。从法律关系上分析,分包有两种情况:
1、分别承包,即各承包人均独立地与发包人建立合同关系,各承包人之间并不发生法律关系。
2、联合承包,即承包人相互联合为一体,与发包人签订总包合同,然后各个承包人再签定数个分包合同,将项目建设中的各个单项工作落实到每一个承包人。在实践中,这两种分包合同被广泛地使用,但它们的法律效果很不相同。在分别承包中,各个承包人相互单独地对筹建单位负责,相互之间不发生任何法律关系;在联合承包中,承包人共同地对筹建单位负责,承包人之间发生连带之债的法律关系。转包协议书格式
工程转包协议书怎么写
下面提供一份工程转包合同供参考: 合同编号: 第一部分协议书 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图):
1、加油站建筑面积460.36平方米,二层框架结构。
2、罩棚面积594平方米,球形网架结构。
3、加油站地上及地下附属基础建筑。
二、合同工期 1.依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本工程合同项目施工工期天。开工日期由甲、乙双方共同商定,并由监理公司共同签证,竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。 2.本协议工程的质量保修期为:年。
三、质量标准 工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级。
四、管理目标 无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故,其产生的一切法律责任由乙方自行承担。
五、合同价款及付款方式 1.本合同加油站站房工程总包价为:元。 2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位:元。 3.以上总包价包括:设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。 4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式,工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。
六、甲、乙双方的权利义务 1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作,为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。 2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工,如不能按期完成施工,每拖延一天乙方须向甲方支付元违约金,但如因不可抗力原因延期的除外。 3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、合同生效 合同订立时间:2014年月日 合同订立地点: 如甲乙双方发生争议,可以到区人民法院起诉。 本合同双方约定,本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外,在保修期满乙方履行完保修义务后失效。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人(负责人):法定代表人(签字): 委托代理人:委托代理人: 开户银行:开户银行: 账号:账号:
延伸阅读:
工程转包协议书工程转包协议书 甲方: 乙方: 经友好协商,就甲方承揽工程转包给乙方施工的相关事宜,根据《劳动法》、《建筑法》、《合同法》及公平、公正原则,签订本施工协议: 一、甲方承揽舞钢市...
建筑工程转包协议书是怎样的建筑工程行业的工程转包协议书内容如下: 甲方: 乙方: 经友好协商,就甲方承揽工程转包给乙方施工的相关事宜,根据《劳动法》、《建筑法》、《合同法》及公平、公正原则,签订本施工...
土地转包协议怎么写才有法律效力首先你要依照合法的程序,关于农村土地转让的手续和流程如下: 一、提出申请 1、土地流出方向的村民小组或村民委员会提出申请并填写流转申请书,内容包括:姓名、村名、面积、地名...
农村蔬菜大棚转包合同的效力1、“能不能说说具体的法律规定?”:这么具体而微的事,还能有具体的法律规定?法律不是事无巨细都有规定的。 2、蔬菜大棚转包合同是否有效,要看以下情况: (1)地的性质:是农民自己的土...
农村土地转包协议书包括哪些条款第一条 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地承包法》及相关法律规定,为明确转包方与承包方的权利义务关系,双方本着平等、自愿、有偿的原则协商一致,签订本合...
转包具有什么法律特征(1)转包人不履行建设工程合同全部义务,不履行施工、管理、技术指导等技术经济责任。转包人在承包工程后,并不成立项目经理部,也不委派技术人员和管理人员对工程建设进行管理和...
工程转包协议书怎么写下面提供一份工程转包合同供参考: 合同编号: 第一部分协议书 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理...
土地转包合同怎么写土地转包合同怎么写,转让土地协议:农村土地承包经营权转包(出租)合同 转包(出租)方(以下简称甲方):_________ 接包(承租)方(以下简称乙方):_________ 甲乙双方根据《中华人民共和国农村土...
工程转包的表现形式有哪些工程转包的表现形式有哪些,土地流转转包与租赁的区别:在认定工程转包行为时需要注意的是转包和分包的区别。我国法律是允许建筑工程的总承包单位将其承包工程中的部分工程发包...