工程欠款答辩状 - 范文无忧网

[撤销仲裁裁决答辩状]撤销仲裁裁决答辩状【1】答辩人：齐某某，男，19XX年XX月XX日出生，汉族，住平邑县仲村镇某村78号，居民。被答辩人：临沂某某置业有限公司法定代表人：蔡某某地址：临沂经济开发区被答辩...+阅读

工程欠款答辩状应该怎么写?欠款答辩状属于民事答辩状，如果大家要了解答辩状的书写方法，可以参考这份：工程欠款答辩状!

工程欠款答辩状【1】

答辩人：孙**，男，1960年2月15日出生，汉族，曹县庄寨镇娘娘营北村314号，身份证号码：

答辩人就上诉人潘**与我买卖合同纠纷上诉一案，根据事实和有关法律规定作如下答辩：

1.一审法院认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，定性准确望二审法院依法维持。

2.上诉人认为和我不存在买卖合同关系，不欠我160700的货款根本不能成立。

首先双方都是庄寨镇里经营板材的熟人，我从事的是生产板材业务，上诉人从事的是在威海文登销售板材业务，双方从2006年起就建立了买卖板材的业务关系，且合作顺利相互信任，上诉人都是通过电话和我联系要货的数量、规格，我也是不定时的通过货车或物流公司给上诉人把货运到文登，我的货到后被上诉人就汇款给我，但是后来我发给上诉人发的货，上诉人就多次不给我结清货款，一直累积欠我160700元，直到我的厂子无法正常经营。

因时间较长物流公司和我的发货单找不全了，但是有很多都认识我们双方的熟人可以证实我和上诉人存在买卖合同关系，再加上我厂的会计记账单和上诉人多次给我的汇款凭证以及孙会计与被上诉人的电话录音足以证实我和上诉人存在买卖合同关系，证明买卖合同关系的证据有多种上诉人曲解法律对法律断章取义试图赖账更是不诚信的表现。

3.我的会计孙会计在多次向上诉人索要下欠货款未果的情况下，在多次要求上诉人出具欠条上诉人均是找各种借口不给出具的情况下，于是孙会计和我以及我原来的合伙人商议后就于2010年11月4日晚给被上诉人通电话，双方电话内容足以证实我和上诉人存在买卖合同关系以及上诉人欠我货款160700的事实，上诉人借口录音是在酒后受威胁的情况下说的根本是无稽之谈，上诉人作为一个经商多年的完全民事行为能力人对其谈话的内容后果完全能够知晓，但上诉人借口是在酒后受到威胁的情况下说的，这分明是在狡辩，是在逃避债务。

望二审法院维护诚信的当事人的合法权益。

4.提起反诉和另行起诉当事人的权利，在原来反诉不成了的情况下，我当然可以提出单独起诉。

综上，二审法院维持一审判决。

答辩人：**(山东曹州律师事务所刘冲锋)

20XX年6月28日

拖欠工程款纠纷答辩状【2】

答辩人：深圳市欧饰光学有限公司

法定代表人：张家叶，董事长

地址：深圳市龙岗区宝龙工业区

因张宏伟诉拖欠工程款纠纷一案，现提出答辩如下：

原告所承接我公司新建厂房抛力光净化工程，未按操作规程施工，存在明显的工程质量问题，拉风槽不能正常排风，我公司多次通知原告，原告也派人来到过现场查看维护，但一直未能维修好。

2007年8月21日，我公司出具书面函件给原告时，也已明确要求原告，要保证净化工程的正常运转，维修及维护，不能影响生产。

但事实上，原告根本未维修好。

造成答辩人公司经常停工待产。

原告要求从2006年4月1日起计算利息，明显于法无据。

首先，该工程一直组织有关方面的人员进行正式验收，特别是未能通过环保检测，合同约定验收合格后三十天内付清尾款，至今未能验收合格，无法取得环保和消防部门的验收许可证。

另外，2007年8月21日我公司答应给付尾款，但条件是必须进行维护，保证生产，但原告未进行维护。

综上，请法院查明事实驳回原告的诉讼请求。

此致

龙岗区人民法院

答辩人：

特别说明：本答辩书均已提交法院，均可通过调卷查实于陈朝阳主任律师原创。

如有转载不得编辑修改本答辩书内容，包括备注。

为保护委托人的商业秘密和个人隐私，以上答辩书均采用化名。

工程欠款起诉书范本【3】

民事起诉状

原告：xxxx市桓台县邢家建筑公司

企业性质：集体

经营范围：工业与民用建筑

流动资金：169.5万元

何时经何部门批准开业;19xx年3月份经桓台县基建局批准

地址及电话：桓台县邢家乡刑家村、邢家总机转xx

开户银行：xx市历下区办事处，账号：

法定代表人姓名：伊xx职务：公司经理被告：xx市职工教育培训中心

地址：南效宾馆东路xx号

诉讼请求

责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失242006. 83元。

其中：

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793. 08元;

(二)结算零建工程款：174551.87元减去甲方垫付的材料款66913. 30元，应付给乙方工程款107638.57元;

(三)赔偿乙方的经济损失： (1) 19xx年至1989年拖欠款的滞纳金54595.88元; (2) 19xx年2月至6月设备闲置费 57979. 30元。

事实与理由

19xx年12月1日，桓台县建筑工程总公司邢家公司(原告，以下简称乙方)同x/市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。

承包方式是议标形式，包工包材料。

承包额为495152. 74元。

开工日期定为19xx年12月25日;竣工日期定为19xx年9月3。

日。

合同签订后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因土地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到19xx年6月19日乙方才正式开工。

在长达1天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期闲置无用，给乙方经济上造成损失达80590. 73元。

甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元至今不承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后，于19xx年6月25日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。

教学楼工程于19xx年11月1日完工，三幢楼均经市建筑工程质量监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交x/市建设银行校准定案，双方无任何争议。

甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款 21793. 08元。

从19xx年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程施工。

经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、围墙等多项零建工程，但价值174551.87元的工程款至今不与乙方结算。

因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于19xx年12月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。

开始，甲方以工程资料不全为由予以推脱，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。

后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款，给乙方造成了很大的经济损失。

《民法通则》第一百零六条规定：公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。

《经济合同法》第三十九条第二款一至五项和《建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二款一至五项规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款：按银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理。

此致

xx市历下区人民法院

起诉人：桓台县建筑工程总公司

邢家公司(盖章) 19xx年9月22日