[七、承揽合同]（一）承揽合同的定义和特点 1.承揽合同的定义 《中华人民共和国合同法》第二百五十一条为承揽合同下的定义是：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给...+阅读
工程承揽协议
_________________________ （以下简称甲方）
__________________________（以下简称乙方）
乙方承揽甲方________工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议：
一、工程量
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
二、工程要求
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
5.___________________________。
三、甲方责任范围
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
四、乙方责任范围
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
五、技术要求
1.___________________________。
2. ___________________________。
3.___________________________。
六、工期、验收程序及质保期
1.施工工期：自开工之日起________日内完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2.每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程款直接扣除。
3.质保期：质保期_____年，验收合格后付至工程款的_____%，留____%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题，由乙方无偿修复或更换。
七、其它要求
1.施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。
2.施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。
3.乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。
4.未尽事宜双方协商解决。
5.本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
延伸阅读：
承揽合同管辖篇一:加工承揽合同案管辖权异议上诉状 加工承揽合同案管辖权异议上诉状 上诉人(原审被告):某某建设集团有限公司,住所地某某市某某镇。 法定代表人:某某,董事长。 被上诉人(...
承揽合同违约 篇一:最全面的加工承揽合同纠纷民事起诉状 民事起诉状 原告:张××,男,19××年××月××日生,××省××市××镇××村××街××号,系××市××汽车车身修理店业主。...
设备安装承揽合同 篇一:安装承揽合同 安装承揽合同 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 附:身份证复印件电话号码 本着互相信任的原则,就甲方的工程达成以下协议。 第一条 工程概况 1.装修施工地点...
空调安装合同范本发包单位： (以下简称甲方) 单位地址： 承包方：(以下简称乙方) 联系电话： 工程地点： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装...
承揽合同还是买卖合同XX年5月21日，被告杨六妹与其姐杨昌英、姐夫许星良三人一起到出售门的商店看门，由于被告家新建房子预留的门洞高低不一致，被告三人从新州镇央索街一路看了八九家出售成品门的商...
技术开发承揽合同什么格式？技术开发承揽合同什么格式技术开发承揽合同 项 目 名 称：________________________________ 委 托 方（甲方）：____________________________ 研究开发方（乙方）：____________________________ 填 写 说 明 一...
空调安装工和维修工合同基本上跟用工协议差不多，只是你要跟师傅之间定一些附加条件，比如：如果没有以公司名意去维修和安装的客户，公司发现将按什么要求来处理。 每个客户都需要签收回单之类，方便公司售...
承揽合同中承揽人的违约责任有哪些1）未按合同规定的质量交付定作物或完成工作。定作人认为尚可利用的，应当按质论价；不同意（或不能）利用的，应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规...
签订承揽合同的承揽人需要承担哪些违约责任您好，承揽人可能会承担如下违约责任： 1、标的质量的责任未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付...
