[请教工程施工和工程结算]1、工程施工借方-工程结算贷方，正数填列存货，负数填列预收账款。假设你工程施工的借方余额=700000.那么，负债表日，你只需将700000-695000的余额计入存货就可以了。 2、你这个月...+阅读
室内装修施工合同 合同编号： 发包人（简称甲方）： 承包人（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 工程概况和造价
1、甲方装修（以下简称装修）的场所系合法拥有。 甲方的有效证明： 。
2、装修场所地址： 。
3、建筑结构： ， 层；施工面积 平方米。
4、装修施工内容：见附件一《工程报价表》。 承包方式： （包工包料、清包工、部分承包）。
5、总价款： 元，（详见工程报价表） 人民币（大写）： 。 “总价款”是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的10%。 合同签订生效后，如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款应当按实计算。
6、工期： 自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，工期共 天。 第二条 材料供应
1、甲方提供的材料、设备：见附件二《甲方提供材料、设备表》。 甲方负责采购供应的材料、设备，应是符合设计要求的合格产品。甲方提供的材料、设备按时送达现场后，甲、乙双方应当场验收交底。
2、甲方采购供应的装修材料、设备，均应用于本合同规定的场所装修，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
3、乙方提供的材料、设备：见附件三《乙方提供材料、设备表》。乙方供应的材料、设备，甲方有权到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
4、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程质量问题，责任由甲方承担。
5、乙方提供的材料、设备，应当符合本合同工程主材料报价单的规定。如果乙方使用的材料、设备是假冒伪劣产品，应按材料、设备价款的双倍赔偿给甲方。
6、甲方或者乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。 第三条 工程质量及验收
1、本工程执行国家现行的《室内装饰装修工程施工规范》和室内装修工程相关法律规定。
2、本工程由 方设计，提供施工图纸一式 份。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期双方协商。
5、在施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（见附件四《工程项目变更单》）后，方能进行该项目的施工，因此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员或其他管理人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，由甲方自负；给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
6、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
7、工程竣工后，乙方应及时通知甲方在七日内组织验收。验收合格的，办理验收移交手续（见附件五《工程质量验收单》），并由甲方按照约定付清全部价款。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如竣工验收合格，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
8、工程竣工验收合格，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方提供《工程保修单》（见附件七《工程保修单》）。工程保修期由甲、乙双方协商议定。凭保修单实行保修，保修期从竣工验收合格签字或盖章之日算起。
9、装修室内环境污染控制方面，应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的标准执行。 第四条 安全生产和防火
1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复或赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复或赔偿。
2、甲、乙双方共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构和拆、改公共设备管线。 第五条 工程价款及结算
1、工程款付款方式：
（1）工程款付款按下表支付： 工程款付款时间表 工程进度 付款时间 付款比例 金额 对预算、设计方案认可 合同签订当日 30% 元 进场施工初期 40% 元 施工时间过半 25% 元 竣工验收 竣工后三天内 5% 元 增加工程项目 签订工程项目变更时 100% 元
（2）工程款付款双方协商约定：
2、工程结算：见附件六《工程结算单》。 第六条 施工配合
1、甲方工作：
（1）在装修施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记。
（2）甲方应在开工前三日全部或者部份腾空房屋，清除影响...
延伸阅读：
维修施工单包括哪些内容修施工单是客户委托维修服务企业进行车辆维修的合同文本。维修施工单的重要内容包括客户信息、车辆信息、维修服务企业信息、维修作业任务信息、附加信息和客户签字。 （1）客户...
建设工程施工合同纠纷如何选择法院管辖工程施工到一半，双方产生纠纷，南宁公司到福建省福州市中级人民法院起诉，要求福建公司退出施工工地，并进行结算。 经查，福建公司在工商管理部门注册登记的住所地为福建省福州市，工...
建设工程施工合同纠纷的诉讼管辖《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条明确规定“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地”，也即表明对该类合同纠纷的处理...
施工合同管辖法院有哪些建设工程施工合同纠纷属于专属管辖，应由不动产所在地人民法院管辖。 附：《中华人民共和国民事诉讼法》 第三十三条 下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖： （一）因不动产纠纷提起...
浅谈如何编写建筑工程施工组织设计方案施工组织设计编制的程序和方法 一、施工组织设计编制的程序 （一）计算工程量 通常可以利用工程预算中的工程量。工程量计算准确，才能保证劳动力和资源需要量计算的正确和分层分...
建筑工程施工合同垫资协议怎么写为什么一定要写一个垫资协议呢？只要是没有支付预付款，就已经说明了属于垫资了，之前规定工程必须要有预付款的，现在没有这个规定了，垫资都是可以的，所以你去看看有很多建筑工程都是...
施工现场食堂卫生管理制度有哪些一、食堂卫生管理制度 1、食堂工作人员必须经体检合格，并经上岗培训考核合格，取得健康证后方可上岗。 2、上岗前应洗手消毒，穿戴工作服、帽，保持个人清洁卫生。 3、食品原料进货...
求市政道路与排水施工日志的范本！写施工日志是施工现场技术人员天天必做的工作。施工日志应该填写哪些内容呢？施工日志应该是单位工程从开工到竣工整个施工过程的原始记录，应及时填写，不得胡编乱造或补写。它应...
论文某隧道施工监测方案及监测数据处理QFWE 根据我搜集的一些网站来看，建议看看这个，要做毕业论文以及毕业设计的，推荐一个网站 ，里面的毕业设计什么的全是优秀的，因为精挑细选的，网上很少有，都是相当不错的毕业论文和毕...
